第一篇:工程建设合伙经营股份协议书
工程建设合伙经营股份协议书
甲方:蔡根秋
乙方:刘四喜
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其它法律法规,结合本工程实际情况,遵循在公正、公平、自愿的基本原则,经股东成员共同研究,特商定如下条款。
1、合伙经营分别为刘四喜,蔡根秋俩人组成,暂定股份各占50%,刘四喜负责本工程所有经济2千万元,蔡根秋负责所有钢筋,水泥,全额垫付基础至5层,根据实际情况另行增加股东200万元,为10%的股东,不足资金按照股权比例另行投入至正常运转为止。由蔡根秋,刘四喜俩人决定实施。
2、统一按长沙市建设工程集团有限公司管理的规章制度要求进行管理,无条件的履行长沙市建设工程集团有限公司与益阳金易房地产开发有限公司订立的(安化县江南华府项目)建筑工程施工承包合同书所规定的一切事宜及工程合同实施。上交长沙市建设工程集团有限公司管理费及国家税金缴纳,遵守国家法纪法规。股东成员必须全心全意为工程管理和筹备工程投资服务,本着良好的心态,对 1
民工负责,对工程负责,对股东负责,对本公司负责(执行财务、会计、分别管理制)。
3、甲乙各选一名项目财务管理员,选一名为项目会计管理员,选一名为工程项目负责人。其上述人员必须向股东负责,采用双方会议通过的办法由项目负责人执行方式进行,甲乙双方经营本项目的经济运转等全部是透明度,账目明细、清楚,执行会议纪录,每月两次股东会议,任何一方必须到会,不到会者处500元一次罚款,特殊原因不能到会,会议内容和决定权在电话中告知表态,在电话中表态后不得反悔,并立即对表态未参加会议在电话中表态通过权补充到会议记录中并签名,选一名人员专为工程接洽政府官员和处理政策性事件工作,所有工程款存放项目部帐上。甲乙双方不允许血亲参与行政管理。
4、本次合伙经营项目,承包安化县移民局、江南华府工程建设,包工包料、责任制包干,总承包金额暂定壹亿伍仟万元,总建筑面积约12万平方米。任何股东成员至在本协议书中签字投资生效,中途不准退场,并无条件的完成本协议约定的投资金额,中途退场其他股东有权拒退股人投资款,取消分利权,并承担经营中本人占股比例的经济风险责任,无条件的承担经营中亏损经济分摊额的赔
偿。
5、确定股份占股比例。蔡根秋同志股权50%,刘四喜同志股权50%,平等权力,按股权比例分配经营中所得利润,按股权比例承担经营中的一切经济亏损金额。股金退回:确保工程正常运转的情况下,经股东成员会议讨论,可优先逐步退回股金,股金退回后,股东人对股金退回额应作保密,不向外透露。
6、股东人代股、继承。
因股东人病情和确实需要派人进入项目部代股管理,首先由股东人以书面的方式报告给股东会,由股东责任人组织其他成员开会,在股东会中表决通过后方可派人代股。但股东派出来的人员所在项目部管理岗位上及在股东会议表决的、工作岗位上出现的失职导致集体利益经济损失的金额,均由代股人的该股东人负责赔偿,牵涉到民刑事责任的由代股违反人承担法律责任。可以由股东人的法定妻子、儿女继承股权直接代股。本次合作暂定叁年。
7、如股东人在本次项目经营中还需扩大经营,可以扩大经营项目,必须经会议决定通过,全部执行股东章程和公司章程,在经营中因工作无能,经股东会议决定可由有能力的股东更换工作位置,但不得有抵触心态、情绪。如出
现赔偿,至造成日起十五天内将所损失金额按实赔偿现金支付到集体帐上。
8、任何股东人不得以工程为由,非法收取押金、挪用公款、材料价格中索取回扣等对集体不利的事件出现,发现一次罚壹拾万元的罚款,并赔偿当次造成损失额实际金额赔偿。连续出现三次以上,采用除名方式,除名、取消分利权,并承担经营中亏损责任,投资款退回是本工程经营期满且工程款全部收回时,并无亏损的情况下退回股金、股金不计息。期满,将所有财产折价处理分配。(挪用公款壹拾元者罚款壹拾万元,三次以上自动退出本工程所有的股东权)。
9、保密工作。本协议书规定的任何成员含代股人不得将经营中的决策方针及经济动向等向外泄露,造成的损失由违者承担经济损失,本项目经营责任人,股东成员执行会议决策少数服从多数,其解释权由项目责任人解释,并不准隐蔽事实和侵害股东成员个人利益。公平、公正处理,特别是利润与帐目,选定队伍和成本控制由蔡根秋,刘四喜负责,并每项项目分包合同,及开支、费用、票据经双方通过,由项目责任人审批、签字生效。涉及工程相关事
宜,甲乙双方200元以下的开支,可单独开支。200元以上双方签字生效。
10、未尽事宜,另行股东成员共同协商补充,本协议一式五份,各持一份,补充件、会议记录签名和本协议一并生效,所有工程款收清失效。争议:内部协商解决,协商不成任何一方有权向发生地人民法院申请仲裁。本协议签约地点:益阳市
股东成员姓名:身份证号:电话:
年月日
第二篇:工程挂靠合作经营协议书
合作经营协议书
甲方:(以下简称甲方)
营业执照:
注册地址:
法定代表人:职务:
乙方:(以下简称乙方)
营业执照:
注册地址:
法定代表人:职务:
法定代表人身份证号:
双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关规定,在合法自愿基础上,经过友好协商签订本合同,以资共同遵守。
第一条:合同目的
为了有效利用资源,达到双方共赢的局面。经双方协商,一致同意乙方使用甲方企业资质,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立合同,明确双方的权利和义务及其合作经营期间内的注意事项。
第二条:甲方的基本权利和义务
甲方权利:
(1)甲方收取乙方以甲方名义承接项目的为管理服务费(税及其他费用由乙方自理),甲方不再另行收取其它费用。
(2)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止
本协议,本年度管理服务费不予归还。
甲方义务:
(1)甲方在本协议生效后,甲方向乙方提供承接项目任务的公司资
质,向乙方提供项目报建所需要的有关资料,协助乙方办理项目开发的相
关手续,甲方同时协助乙方办理收付项目工程款和协助协调与工程管理部
门以及建设方的关系。
(2)甲方在本协议生效后,应向乙方提供经营所需的银行账户和相
关财务支持和票据支持。
第三条:乙方的基本权利和义务
乙方权利:
(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问 ……此处隐藏1669个字……的文件或资料。
第十条委托人应提供的工程资料及提供时间:1、施工蓝图;2、地质勘察报告;3、工程施工承包合同及提供材料等合同 ;4、施工招标文件及中标通知书和标函;5、工程量计价清单;6、工程施工许可证复印件等。 第十一条委托人应在 / 天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。 第十二条委托人的常驻代表为。
第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施:办公用房一间。其余驻地监理办 人员的办公和生活用房、监理用仪器及设备、交通工具、办公用具、通讯工具费用等,均包含在监理服务费中,由监理人自理。
监理人未按要求备足必须的设施、设备和物品影响工程进展,业主有权购买任何按规定应由监理人自备的设施、设备和物品及其安装和服务,费用概由监理单位负担,并在中期支付中将此款扣除。
第三十一条监理费按监理范围内造价办理结算,服务期限到项目全部完成为止。 第三十九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:
1)、监理酬金总价以监理范围内实际工程结算造价乘以中标费率。
2)、监理工作的额外工作时间、附加工作时间、夜班施工、节假日休息时间加班费及工期延误所增加的费用不再另计(在监理费报价中自行考虑)。
3)、付款方式:
(1)施工招投标完成后,计算本工程监理费:监理费=施工中标造价×监理中标费率。本工程监理费率按中标费率一次性包死,不作调整。决算监理费=施工单位竣工结算总价×监理中标费率。
(2)监理方进场后,按照以下方法支付监理费:在工程开工后工程量进度完成50%后,监理费按该工程在此期间支付的该工程进度款项×中标监理费率×0.8后支付,工程竣工后一个月内监理人提交监理报告,等提交完成备案资料后一周内支付至监理费的80%,在工程竣工办理结算后,支付到监理费的95%。余款至保修(养活)期满退还(无息)。
第四十一条双方同意用人民币 支付报酬。
第四十五条奖励办法:监理方提出合理化建议被委托人采用后,委托人将奖励监理人。
第四十九条本合同在发行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决。协商不成,双方可向人民法院起诉。
第四篇:建设工程承包协议书
建设工程承包协议书
甲方:竹镇镇人民政府
乙方:南京东宁建筑安装工程有限公司
甲方经综合考察现将竹镇成人教育中心楼附属工程承包给乙方施工,根据本工程特点,同时甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为明确双方的责任、权利和义务,双方现就本工程项目施工的具体事项达成如下协议:
一、工程名称:成人教育中心楼附属工程。
二、工程地点:竹镇镇政府院内
三、承包内容:成人教育中心楼道路、排水管网及化粪池等附属工程。
四、承包方式:包工包料包工期。
五、工期要求:40天。
六、质量标准:合格。
七、工程款支付:
1、工程竣工后一年内且工程决算已审核完成支付总价95%;
5、余款工程保修金5%按有关规定支付。
八、工程决算方式:
1、工程量按实决算;
2、结算定额套用:2014年《江苏省建筑工程计价表》及相应取费表;
3、地材价格执行六合相应时期地材文件价格;
4、甲供材不计取运输及保管费;
5、国家政策文件,决算时按照相应规定执行。
本协议一式三份,甲方执二份,乙方执一份,并待双方签字盖章后即生效,至工程保修期满、工程尾款付清后自行终止。
甲方:乙方:
日期:年月日日期:年月日
第五篇:建设工程保持廉洁协议书
建设工程保持廉洁协议书
工程项目名称:_________
发包单位(甲方):_________
承包单位(乙方):_________
承包单位所在地址:_________
为了规范建设市场,确保建设工程高效,优质,按时竣工投产,遵照国家建设部,监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神,根据_________有关要求,并经甲乙双方同意,特签订建设工程保持廉洁的协议书。
1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。
2.甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定,如发现有违反规定的,除给予当事人批评教育外,应视情节轻重,后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。
3.甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督,定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。
4.甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动,须经主管领导同意,甲方人员不得接受乙方赠送的礼品,礼金和有价证券,难以拒收的,必须按有关规定登记上交。
5.甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。
6.乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定,支持甲方执行有关规定和制度。
7.乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定),按时出席甲方召集的有关会议。
8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品,礼金及各种有价证券,如乙方违反,根据具体情况和造成的后果,甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚,直至终止工程合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。
9.乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任。
10.乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并及时告知甲方单位主管领导;情节严重的可向区有关部门投诉或举报。
11.本协议使用时间:本工程发包,建设,竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。
12.本协议的甲方指工程建设单位,分包工程的总包方和建设工程受托监理单位。
13.甲乙双方愿意接受建设主管部门,纪检监察部门,检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚。
14.本协议一式六份,甲乙双方各执一份,甲乙双方主管部门各备案一份,抄报建筑管理所一份,送甲方纪检(监察),检察室备案一份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________法人代表(签字):_________法人代表(签字):__________________年____月____日_________年____月____日
文档为doc格式